ACHETEURS
Accès réservéFOURNISSEURS
Accès à votre espaceAlerte gratuite sur les appels d'offres, et codes d'accès aux dossiers : donnez votre Email :
Assistance Fournisseurs
Les réponses à vos questions les + fréquentes sont sur cette page.
|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR M. Frank DESROCHES - Directeur Direction des infrastructures et de la mobilité 390, avenue des Lices CS 41303 83076 TOULON
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
| Objet |
RDN 7-PR 47+008- Renforcement structurel d'un buse métallique P1244-FLASSANS-SUR-ISSOLE |
| Référence | 20210124 |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| DESCRIPTION | Les travaux concernent la réparation d'une buse métallique situé sur la RDN7 au PR 47+008 à Flassans sur Issole, ayant pour but la mise en place d'éléments préfabriqués PRV à l'intérieur de la buse métallique. Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail. Le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'Ordre de Service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux (60 jours à compter de la date fixée par l'Ordre de Service qui prescrira de les commencer). A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au 2ème semestre 2021. |
| Code CPV principal | 45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
| Quantité ou étendue |
Principales quantités : -BATARDEAU - FT 1 -POMPAGE DÉBIT INFÉRIEUR À 50 m3/h - FT 1 -CURAGE À L'INTÉRIEUR DE LA BUSE - 50 M² -RIPAGE OU POUSSAGE ET EMBOÎTEMENT PROGRESSIF DES ÉLÉMENTS PRÉFA EN PRV - 28M -REMPLISSAGE EN COULIS DE CIMENT -32 M3 -AMÉNAGEMENT AUX ABORDS DE LA BUSE- 80M² |
| Options |
Oui Cf RC et en résumé : -les modalités de paiement et d'établissement des factures pourront être adaptées par Ordre de Service -Les évolutions des index de paiement ou réglementaires ou législatives s'imposant de fait aux parties, de protection de l'environnement (dérogation à l'article 7.2 du CCAG travaux) tout comme les aménagements liés au COVID-19 pourront être adaptées par OS. -travaux supplémentaires qui deviendraient nécessaires, -en cas de changement de coordonnateur, le changement sera notifié par ordre de service, -des prix nouveaux peuvent également être appliqués à des travaux prévus par le marché afin de tenir compte des conditions réelles de leur réalisation. Ils seront notifiés par ordre de service -Changement d'organisation ou de dénomination des services du Pouvoir Adjudicateur tels que désignés dans le marché. Le titulaire sera informé de ces changements par ordre de service. -En phase préparatoire, les mentions du mémoire technique du titulaire plus favorables au maître d'ouvrage que les clauses initiales du marché, pourront se substituer à celles-ci, après notification par ordre de service. Marché similaire : Un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7. du CCP. |
| Conditions relatives au contrat | |
| Cautionnement | AVANCE : Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance (10 % du montant initial TTC du marché) est prévue dans les conditions du code de la commande publique Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement de l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché. Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix. L'avance est remboursée dans les conditions prévues au code de la commande publique. Retenue de garantie : sans objet Cession ou nantissement de créance possible. |
| Financement | Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental. Le délai de paiement prévu est celui qui s'impose à l'acheteur en application aux articles L. 2192-10. et R. 2192-10. du CCP et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Conformément aux articles L. 2192-12. à L. 2192-14.et R. 2192-31. à R. 2192-36. du CCP, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. |
| Forme juridique | Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d'entreprises. En application de l'article R. 2142-21. du CCP, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois : -en qualité de candidats individuels et de membre d'un ou plusieurs groupement, -en qualité de membres de plusieurs groupements. En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre. |
| Conditions de participation | |
|
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
|
1) la lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants. |
|
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 68 % : Prix 32 % : Valeur technique de l'offre |
| Documents |
|
| Offres |
Remise des offres le
29/03/21 à 20h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 32 points (le cadre du mémoire technique est annexé au présent Règlement de la Consultation) : Sous-Critère 1 - Organisation du chantier : 8 points - Sous-sous critère 1A: Moyens humains dédiés à l'exécution du marché - 4 points - Sous-sous critère 1B: Moyens en matériel dédiés à l'exécution du marché - 4 points Sous-Critère 2 - Sécurité des usagers et mesures de protection de l'environnement : 8 points - Sous-sous critère 2A : Moyens et mesures envisagées pour la sécurité des travailleurs et des usagers - 4 points - Sous-sous critère 2B : Moyens et mesures envisagées pour limiter la pollution du cours d'eau - 4 points Sous-Critère 3 - Exécution du chantier : 16 points - Sous-sous critère 3A : Programme d'exécution du chantier (phases, durée..) - 4 points - Sous-sous critère 3B : Principales fiches produits et origines des matériaux (phases, durée..) - 4 points - Sous-sous critère 3C : Méthodologie et description des procédés d'exécution - 4 points x coeff : 2 (soit 8 points) Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite sur la plate-forme de dématérialisation. Une réponse sera, alors, adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, à toutes les entreprises ayant été destinataires du dossier |
|
| Marché périodique : | Non |
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon 5 rue Racine BP 40510 83041 Toulon Cedex 9 Tél : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89 Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Toulon Mêmes coordonnées que ci-dessus 83041 Toulon Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulon Mêmes coordonnées que ci-dessus 83041 Toulon |
|
Envoi le 01/03/21 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 01/03/21 à 11h11 |
|
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |